Contract #UA-2020-10-23-007507-a-a1

1. Сторони домовилися викласти пункт 3.1. Договору у такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто один гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 675,25 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 25 копійок), у 2021 році в сумі 38 872 933,46 грн. (тридцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот тридцять три гривні 46 копійок) Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору).» 2. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №1). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 1 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 5. Ця Додаткова угода № 1 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємною частиною Додаткової угоди №1 є: 6.1. Додаток 1 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №71 від 30 листопада 2020 року», що додається

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктом 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти укласти цю Додаткову угоду № 2 до Договору (далі – Додаткова угода №2) про наступне: 1. Сторони домовились внести зміни у розділ 10 Договору, виклавши реквізити Замовника в новій редакції, що додається. 2. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 2). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання.

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктів 2.4., 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти цю Додаткову угоду № 3 до Договору (далі – Додаткова угода № 3) про наступне: 1. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 Договору викласти в такій редакції: «2.1. Строки виконання Робіт – до 10.12.2021 року, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 4), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором.». 1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто одна гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 460,81 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч чотириста шістдесят грн. 81 коп.), у 2021 році в сумі 38 873 147,90 грн. (тридцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі сто сорок сім грн. 90 коп.) Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору). ». 1.3. Додаток № 4 – «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 3). 1.4. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 3). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 3. Ця Додаткова угода № 3 є невід’ємною частиною Договору та набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін. 4. Ця Додаткова угода № 3 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід’ємними частинами Додаткової угоди № 3 є: 5.1. Додаток № 1 – Додаток № 4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 71 від 30 листопада 2020 року. 5.2. Додаток № 2 – Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 71 від 30 листопада 2020 року.

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктів 2.4., 9.3 Договору № 71 від 30 листопада 2020 року (далі - Договір) дійшли спільної згоди укласти цю Додаткову угоду №4 до Договору (далі – Додаткова угода №4) про наступне: 1. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 1.1. Пункт 2.1 Договору викласти в такій редакції: «2.1. Строки виконання Робіт встановлено Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 4), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором.». 1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в такій редакції: «3.1. Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору), є твердою та становить 75 090 608,71 грн. (сімдесят п'ять мільйонів дев'яносто тисяч шістсот вісім гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ 20% 12 515 101,45 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто одна гривня 45 копійок), Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. У 2020 році в сумі 36 217 460,81 грн. (тридцять шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч чотириста шістдесят грн. 81 коп.), у 2021 році в сумі 33 922 302,58 грн. (тридцять три мільйони дев’ятсот двадцять дві тисячі триста дві грн. 58 коп.). У 2022 році 4 950 845,32 грн. (чотири мільйони дев’ятсот п’ятдесят тисяч вісімсот сорок п’ять грн. 32 копійки). Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору). ». 1.3. Пункт 3.4 Договору викласти в такій редакції: «3.4. Оплата Робіт здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду Державного бюджету України за КПКВК 1004010 (КЕКВ 3142). Моментом оплати виконаних Робіт є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника, що вказаний у розділі 10 Договору.». 1.4. Пункт 9.1. Договору викласти у такій редакції: «9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання Сторонами». 1.5. У розділі 10 реквізити Замовника викласти в новій редакції, що додається.1.6. Додаток № 4 – «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 4). 1.7. Додаток № 5 – «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 4). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання.