Contract #UA-2021-07-15-004041-a-c1

Сторони вирішили внести зміни до Договору, виклавши в новій редакції п.4.1. Розділу ІV. Договірна ціна

Сторони вирішили внести зміни до Договорувиклавши в новій редакції п.4.1. Розділу ІV. Договірна ціна

Сторони домовились внести зміни до п. 4.1. Розділу ІV. ДОГОВІРНА ЦІНА Договору, та викласти його в новій редакції: «4.1. Вартість робіт по договору визначена ціною зазначеною у тендерній пропозиції за результатами аукціону Підрядника та складає 3 889 752 грн. 94 коп. (Три мільйони вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні 94 копійки), в т.ч. ПДВ-648 292 грн 16 коп., але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника. Замовник бере на себе бюджетні зобов’язання відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, пункту 15.2 та пункту 15.7. Договору виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів. В межах бюджетних кошторисних надходжень в сумі 1 013 060,00 (Один мільйон тринадцять тисяч шістдесят гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 168 843,33 грн., сума фактичних надходжень бюджетних коштів складає 2 268 060,00 (Два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістдесят гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 378 010,00 грн., але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника. Фінансування робіт в наступних періодах буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.» ; Внести зміни до абзацу 1 п. 15.8. Розділу ХV. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ Договору, та викласти його в новій редакції: «15.8. Підряднику може надаватись попередня оплата, у порядку визначеному Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1070 (зі змінами), на придбання Устаткування на строк не більше трьох місяців у розмірі не більше 30% вартості річного обсягу закупівлі товарів, робіт і послуг.»

На підставі листа ПП «ПНВП СТИЛЬ-МАЙСТЕР» №27 від 29 листопада 2021 року сторони домовились внести зміни до п. 3.1. Розділу IІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ Договору, та викласти його в новій редакції: «3.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт згідно Додатку 1, та повинні бути виконання не пізніше 31 грудня 2021 року.»

Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт (через документально підтверджені об’єктивні обставини) На підставі листа Відділу містобудування, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради №01-16/197 від 24 грудня 2021 року сторони домовились внести зміни до п. 3.1. Розділу IІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ Договору, та викласти його в новій редакції: «3.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт згідно Додатку 1, та повинні бути виконання не пізніше 30 квітня 2022 року.» та п.21. розділу ХХІ ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ викласти в новій редакції "21.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 року.

Виконання робіт по договору, щодо Закупівлі №32 від 28.08.2021 року (далі - Договір) згідно «Календарного графіка виконання робіт» було заплановано на березень-квітень 2022 року, та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об’єктивних обставин для Замовника та Підрядника, що підтвердженні листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 стоком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, який продовжено з 05 годин 30 хвилин 26.03.2022 стоком на 30 діб до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, який продовжено з 05 годин 30 хвилин 25.04.2022 стоком на 30 діб Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2112-ІХ, які унеможливлюють виконання зобов’язань в строки передбачені договором, згідно з пунктом 3.1 Договору, виникає необхідність продовжити термін укладання Додаткової угоди на термін до поки оголошений військовий стан, про наступне: 1. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт «Капітальний ремонт благоустрою паркової зони по вул. Соборна, смт.Тростянець, Вінницької області» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) код ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація за цим Договором і викласти в такій редакції пункт 3.1 Договору: «3.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт згідно Додатку 1, та повинні бути виконанні не пізніше 30 липня 2022 року»

Східним офісом Державної аудиторської служби України за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СТИЛЬ-МАЙСТЕР" встановлено порушення вимоги абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону. За результатами аналізу питань: обрання процедури закупівлі, визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, повноти та своєчасності відображення інформації, документів передбачених пунктом 4¹ постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 року № 710 (зі змінами від 16.12.2020 № 1266), надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом - порушень не встановлено. Встановлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій). З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2, 5, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов’язань за договором про закупівлю робіт від 28.08.2021 № 32 через укладання відповідної додаткової угоди з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів. На вимогу Східного офісу Державної аудиторської служби України на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2, 5, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі ст. 651, 654 Цивільного кодексу України та п.20.5 Договору про закупівлю робіт від 28 серпня 2021 року № 32 Замовник та Підрядник дійшли згоди розірвати Договір про закупівлю робіт «Капітальний ремонт благоустрою паркової зони по вул. Соборна, смт.Тростянець, Вінницької області» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) код ДК 021:2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація, укладений між Замовником та Підрядником. Керуючись п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 4.1 Договору Внести зміни до п. 4.1. Розділу ІV. ДОГОВІРНА ЦІНА Договору, та викласти його в новій редакції: «4.1. Вартість робіт по договору визначена ціною зазначеною у тендерній пропозиції за результатами аукціону Підрядника та складає 2 268 060,00 (Два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістдесят гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 378 010,00 грн, але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника. Замовник бере на себе бюджетні зобов’язання відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, пункту 15.2 та пункту 15.7. Договору виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів. В межах бюджетних кошторисних надходжень в сумі 2 268 060,00 (Два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістдесят гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 378 010,00 грн., сума фактичних надходжень бюджетних коштів складає 2 268 060,00 (Два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч шістдесят гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 378 010,00 грн., але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника. Фінансування робіт в наступних періодах буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.» Зменшення по даній додатковій угоді складає : 1 621 692,94 (Один мільйон шістсот двадцять одна тисяча шістсот дев’яносто два гривні 94 коп.), в т.ч. ПДВ 270 282,16 грн.