Contract #UA-2022-08-23-005810-a-b1

Сторони домовилися продовжити строк дії договору №137

Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 №137 ло 19.02.2023 року

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов’язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції: « пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 20.05.2023 року. «пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 20.05.2023 року. 2. Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених змін (додається).

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов'язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції: - « пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 17.08.2023 року. - «пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 7.08.2023 року. 2. Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених змін (додається)

1. Враховуючи експертизу робочого проекту, внаслідок коригування, внести зміни в договір № 137 від 06.09.2022 року. 2. Керуючись п.5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) сторони домовилися зменшити суму Договору на 51. 78 грн. та внести зміни по п.3.1. Розділу 3 Договору № 137 від 06.09.2022р. - Пункт 3.1. викласти в наступній редакції: «3.1. Ціна цього договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається відповідно до положень Настанови з визначення вартості будівництва) становить 4 926 037,51 грн. (чотири мільйона дев'ятсот двадцять шість тисяч тридцять сім гривень 51 копійка), у тому числі ПДВ - 821 006,25 гривень і є твердою договірною ціною та відповідає ціні об'єкта, в тому числі: 2022 рік: кошти місцевого бюджету - 1 198 289,48 грн (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 48 копійок), в т.ч. ПДВ - 199 714.91 грн; 2023 рік : кошти місцевого бюджету - З 727 748.03 грн ( три мільйона сімсот двадцять сім тисяч сімсот сорок вісім гривень 03 копійки), в т.ч. ПДВ - 621 291,34 грн. 3. Договірна ціна - викласти з урахуванням внесених змін (додаєтьс

Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов'язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції: « пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 15.11.2023 року. «пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до15.11.2023 року. Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених змін (додається).

Продовжено строк дії договору