Contract #UA-2025-09-11-008550-a-c1

Зменшити суму Договору на 2435.00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять п'ять грн. 00 коп.)

1.У зв’язку з втратою чинності з 28.08.2025 Господарського кодексу України на підставі Закону України від 09.01.2025 № 4196-IX влучити з тексту Договору № 10-25 від 08 жовтня 2025 р. посилання на Господарський кодекс України. 2. п. 11.2 Договору №10-25 від 08 жовтня 2025 р. викласти в наступній редакції: « Всі правові відносини не врегульовані цим Договором, будуть регулюватися Сторонами відповідно до норм Цивільного кодексу України та чинного законодавства України». П. 11.3 Договору №10-25 від 08 жовтня 2025 р. викласти в наступній редакції: «Усі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України». 3. Розділ 15 «ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ» Договору №10-25 від 08 жовтня 2025 р. викласти в наступній редакції: «15. ШТРАФНІ САНКЦІЇ 15.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування штрафних санкцій, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання. 15.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується: - якості надання послуг; - розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі прострочення строку виконання зобов’язань; - розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі неналежного виконання зобов’язань. 15.3. У разі порушення зобов’язань Підрядником Замовник має право на односторонню відмову від виконання свого зобов’язання, із звільненням від відповідальності за таку відмову. 15.4. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку строків та якості послуг, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підрядника штрафну санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин, направивши Підряднику повідомлення про застосування штрафних санкцій. 15.5. Строк дії штрафної санкції визначає Замовник, але він не може перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підряднику про застосування до нього штрафної санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб, передбачений пунктом 13.3 цього Договору».

І. Зменшити суму Договору на 60 682 грн. 00 коп. (шістдесят тисяч шістсот вісімдесят дві гривні 00 коп.), без ПДВ. ІІ.п. 2.1. Договору викласти в наступній редакції:«Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором, визначена на підставі твердої договірної ціни( додаток 1), становить 1 630 832.00 ( один мільйон шістсот тридцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 коп.) без ПДВ.»