Contract: Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-В
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-05-29-005789-a-a1
Validity24 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
NumberДоговір № 51-2026-В/вс
Contract price1 757 189.3 UAH excl. VAT
Date signed24 черв 2026
TenderUA-2026-05-29-005789-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-ВCode ДК021: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | 1 робота | To 15 жовт 2026 | Україна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19 |
Customer information
Назва організаціїУправління капітального будівництва Чернігівської міської ради
Код05517729
АдресаУкраїна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19
Supplier information
Назва організаціїФОП Чорна Олена Миколаївна
Код2781413744
АдресаУкраїна, 14005, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Богуна, буд. 44, кв. 5
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 1 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:21:24 | View |
2 | Додаток № 2 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.xls | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:21:24 | View |
3 | Договір № 51-2026- В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).docx | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:21:24 | View |
4 | Договір № 51-2026 В вс від 24.06.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:21:24 | View |
5 | Додаток № 3 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.xlsx | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:21:24 | View |
6 | Додаток № 4 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.rtf | Підписаний договір | Contract | 24 червня 2026 13:22:07 | View |
7 | Signed | Not specified | Contract | 24 червня 2026 13:22:55 | View |
8 | Додаток 2 до Додаткової угоди № 1(машинозчитувальний формат).xls | Додатки до договору | Changes | 24 червня 2026 13:26:51 | View |
9 | Додаткова угода № 1до Договору № 51-2026 В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).doc | Додатки до договору | Changes | 24 червня 2026 13:26:51 | View |
10 | Додаток 3 до Додаткової угоди № 1 (машинозчитувальний формат) .rtf | Додатки до договору | Changes | 24 червня 2026 13:26:52 | View |
11 | Додаток 1 до Додаткової угоди № 1 (машинозчитувальний формат).rtf | Додатки до договору | Changes | 24 червня 2026 13:26:52 | View |
12 | Додаткова угода № 1 до Договору підряду № 51-2026 В вс від 24.06.2026.pdf | Додатки до договору | Changes | 24 червня 2026 13:26:52 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
2| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | виконання робітDescription: Взаєморозрахунки за виконані роботи проводяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їх вартості, та актів вартості устаткування, що придбаваються Підрядником, визначеної в договірній ціні. Акти приймання-передачі виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Уповноважений представник Замовника у продовж п’яти робочих днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи після підписання уповноваженими представниками Сторін форм КБ-2в і КБ-3 протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках. | Пiсляоплата | 90% | 100 (календарні) |
2 | виконання робітDescription: Кінцеві розрахунки з Підрядником за виконані роботи у розмірі 10% від Договірної ціни здійснюється після підписання актів ф. № КБ-2в і КБ-3, надання Підрядником виконавчої документації, гарантійного паспорту-сертифікату та тристороннього акту готовності об’єкта до експлуатації, протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках. | Пiсляоплата | 10% | 100 (календарні) |
Delivery terms
1| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт по Договору: до 15 жовтня 2026 року відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що є Додатком до Договору | Одноразова поставка | 100% | 190 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status | |
|---|---|---|---|---|
Notice of changes Signed | зміна ціни в Договорі про закупівлю у бік зменшення, без міни обсягу та якості робіт Підпункт 5 пункту 19 | 24 черв 2026 | Active |
Укладено
Contract amount
1 757 189.30UAH excl. VAT