ID: 14685270e13d644f76e4f76b0103c730a9099ea
Лот: Капітальний ремонт покрівлі, заміна асбесто-волоконистих плит на металопрофіль з частковою заміною елементів кроквяної системи, ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних з пошкодженням будівель і споруд учбового корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за адресою: м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 32, літера «А»
Lot
Expand all
Customer information
Code21598958
AddressУкраїна, 01103, м. Київ, , ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 32
Main contact
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Капітальний ремонт покрівлі, заміна асбесто-волоконистих плит на металопрофіль з частковою заміною елементів кроквяної системи, ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних з пошкодженням будівель і споруд учбового корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за адресою: м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 32, літера «А»Code ДК021: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи | 1 робота | To 30 вер 2026 | Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 32 |
Payment terms
| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | виконання робітDescription: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
2 | виконання робітDescription: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
3 | виконання робітDescription: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
4 | виконання робітDescription: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
5 | виконання робітDescription: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
Delivery terms
| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди.
Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
2 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди.
Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
3 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди.
Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
4 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди.
Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
5 | підписання договоруDescription: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди.
Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
About procurement
Expected value2 633 235.67 UAH
Tender identifierUA-2026-07-29-000925-a
Minimum price reduction step amount26 332.36 UAH
Participants
| Participant | Status | Price | |
|---|---|---|---|
ТОВ "АМС БУД" | переможець | 2 629 806,08 грнexcl. VAT |
завершено
Published
26 вер at 04:45Last changes
26 вер at 04:45Expected value
2 633 235.67UAH excl. VAT