Договір №UA-2024-11-22-016289-a-b1

1. Замовник і Виконавець погодились змінити й доповнити Договір № 453 від «17» грудня 2024 року (далі — Договір). 2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у такій редакції: «п. 2.1 Строки виконання Робіт, зокрема початок та закінчення Робіт, визначені у Додатку 1 до цього Договору (Календарний графік виконання робіт), який є його невід’ємною частиною.» викласти в редакції: «п. 2.1 Строки виконання Робіт, зокрема початок та закінчення Робіт, визначені у Додатку 1 до цього Договору (Графік виконання робіт), який є його невід’ємною частиною.»; «п. 2.5 Підрядник зобов’язаний уточнювати Календарний графік виконання робіт у випадках якщо відставання виконання робіт від Календарного графіку буде становити більше 30 робочих днів. Одночасно із уточненням Календарного графіку виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання Робіт виникло з його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.» викласти в редакції: «2.5 Підрядник зобов’язаний уточнювати Графік виконання робіт у випадках якщо відставання виконання робіт від графіку буде становити більше 30 робочих днів. Одночасно із уточненням Графіку виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання Робіт виникло з його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.»; «п. 3.1 Ціна Договору становить: — 9 655 055 грн 05 коп. (Дев'ять мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятдесят п’ять гривень 05 копійок, в т.ч. ПДВ 20% — 1 609 175,84 грн. (Один мільйон шістсот дев’ять тисяч сто сімдесят п’ять гривень 84 копійки), і визначається із розрахунку вартості Робіт у Додатку №2 (Протокол погодження договірної ціни) до цього Договору, який є невід’ємною частиною Договору. Джерелом фінансування робіт є кошти бюджетних джерел фінансування: - кошти місцевого бюджету в сумі 1 448 258,26 гривень (Один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двісті п’ятдесят гривень 26 копійок), у тому числі ПДВ 241 376,38 гривень (Двісті сорок одна тисяча триста сімдесят шість гривень 38 копійок). кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 8 206 796,79 гривень(Вісім мільйонів двісті шість тисяч сімсот дев’яносто шість гривень 79 копійок) у тому числі ПДВ 1 367 799,46(Один мільйон триста шістдесят сім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 46 копійок).» викласти в редакції: «п. 3.1 Ціна Договору становить: — 9 655 055 грн 05 коп. (Дев'ять мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятдесят п’ять гривень 05 копійок, в т.ч. ПДВ 20% — 1 609 175,84 грн. (Один мільйон шістсот дев’ять тисяч сто сімдесят п’ять гривень 84 копійки), і визначається із розрахунку вартості Робіт у Додатку №2 (Протокол погодження договірної ціни) до цього Договору, який є невід’ємною частиною Договору. Джерелом фінансування робіт є кошти бюджетних джерел фінансування: - кошти місцевого бюджету в сумі 1 448 258,26 гривень (Один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 26 копійок), у тому числі ПДВ 241 376,38 гривень (Двісті сорок одна тисяча триста сімдесят шість гривень 38 копійок). кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 8 206 796,79 гривень(Вісім мільйонів двісті шість тисяч сімсот дев’яносто шість гривень 79 копійок) у тому числі ПДВ 1 367 799,46(Один мільйон триста шістдесят сім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 46 копійок).» «п. 3.4 Фінансування Робіт проводиться відповідно до Додатку 3 до цього Договору (План фінансування робіт), який є його невід’ємною частиною.» викласти в редакції: «п. 3.4. Фінансування Робіт проводиться відповідно до Додатку 3 до цього Договору (План фінансування будівництва), який є його невід’ємною частиною.»;

1. Замовник і Виконавець погодились змінити й доповнити Договір № 453 від «17» грудня 2024 року (далі — Договір). 2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у такій редакції: Додаток 5 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» викласти в новій редакції. 3. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. 4. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання

Сторони дійшли згоди змінити додаток №1 до договору " Графік виконання робіт",та викласти його у новій редакції, також викласти пункт 18.1 розділу 18 "Строк дії договору" до 31 травня 2025 року.

пункт 2.4. Строк виконання робіт, строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір у випадках,передбачених пунктами 19,20. Змінення додатку 1( графік виконання робіт). 3п.18.1 даний Договір набирає чинності з дати його укладання Сторонами та діє до 31 травня 2025 року.Доданий додаток № 3 план фінансування будівництва. Доповнення пункту 3.1 розділу 3 ціна договору . Додаткову угоду №3 від 30 грудня 2024 року вважати не дійсною.

1. Керуючись п. 2.4, розділу 2 «Строк виконання робіт» Договору, «Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір у випадках, передбачених пунктами 19, 20 Загальних умов з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Керуючись п. 2.4 розділу 2 «Строк виконання робіт» та п. п. 3 п. 17.2 розділу 17 "Порядок змін умов договору та розірвання договору", Сторони дійшли згоди змінити додаток №1 до Договору «Графік виконання робіт», та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт» викласти в новій редакції. 3. Внести зміни до пункту 18.1 розділу 18 та викласти у наступній редакції: «Даний договір набирає чинності з дати його укладання Сторонами та діє до 31.12.2025 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх виконання Сторонами. Датою укладання Договору є дата його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності)». 4. Змінити Додаток 3 «План фінансування будівництва». 5. Внести зміни в пункт 20 Договору та викласти в наступні редакції: ЗАМОВНИК Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради 57453, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4 Код ЄДРПОУ 41495536 UA 258201720344251051402015098 UA 388201720344221067400015098 У банку ДКСУ, м. Київ МФО 820172 Ел.адреса: osvita.koblevo_otg@ukr.net Начальник відділу: Оксана ВЕРБИК МП 6. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. 7. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 8. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 9. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

1. Керуючись п. 2.4 розділу 2 «Строк виконання робіт» та п. п. 3 п. 17.2 розділу 17 "Порядок змін умов договору та розірвання договору", Сторони дійшли згоди змінити додаток №1 до Договору «Графік виконання робіт», та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт» викласти в новій редакції. 2. Змінити нижче вказані умови Договору, виклавши їх у такій редакції: Додаток 3 «План фінансування будівництва». 3. Пункт 3.1. розділу 3 «Ціна договору» доповнити таким абзацом: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок), в тому числі ПДВ – 843 613,48 (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок), з них: - кошти місцевого бюджету в сумі 1 448 258,26 грн (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 26 копійок), в тому числі ПДВ – 241 376,38 грн (двісті сорок одна тисяча триста сімдесят шість гривень 38 копійок); - кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 3 613 422,61 грн (три мільйони шістсот тринадцять тисяч чотириста двадцять дві гривні 61 копійка), в тому числі ПДВ – 602 237,10 грн (шістсот дві тисячі двісті тридцять сім гривень 10 копійок). На 2025 рік – 4 593 374,18 (чотири мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі триста сімдесят чотири гривні 18 копійок) в тому числі ПДВ – 765 562,36 (сімсот шістдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні 36 копійок), з них: - кошти місцевого бюджету в сумі 699 405,00 грн (шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 116 567,50 грн (сто шістнадцять тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 50 копійок); - кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 3 893 969,18 грн (три мільйони вісімсот дев’яносто три тисячі дев’ятсот шістдесят дев’ять гривень 18 копійок), в тому числі ПДВ – 648 994,86 (шістсот сорок вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 86 копійок).» 4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. 5. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 6. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 7. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

Сторони, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), погодилися внести зміни до договору №453 від 17.12.2024 на підставі пункту 17.1 та укласти цю додаткову угоду про наступне: 1. Керуючись п.2.1 розділу 2 «Строки виконання робіт» та п.п.3 п.17.2 розділу 17 «Порядок змін умов договору та розірвання договору», сторони дійшли згоди внести зміни у додаток №1 до договору «Графік виконання робіт на 2025 рік» та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт на 2025 рік». 2. Внести зміни до додатку 3 «План фінансування будівництва на 2025 рік» та викласти його в новій редакції: Додаток 3 «План фінансування будівництва на 2025 рік». 3. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією додатковою угодою,залишаються чинними у тій редакції, у якій вони складені сторонами раніше і сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 4. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

Сторони, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), погодилися внести зміни до договору №453 від 17.12.2024 на підставі пункту 17.1 та укласти цю додаткову угоду про наступне: 1. Внести зміни в Пункт 3.1 «Ціна договору» та викласти його в новій редакції: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок), в тому числі ПДВ – 843 613,48 грн (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок), з них: - Кошти місцевого бюджету в сумі – 1 448 258,26 грн (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 26 копійок), в тому числі ПДВ – 241 376,38 грн (двісті сорок одна тисяча триста сімдесят шість гривень 38 копійок); - Кошти субвенції державного бюджету місцевому бюджету в сумі 3 613 422,61 грн (три мільйони шістсот тринадцять тисяч чотириста двадцять дві гривні 61 копійка), в тому числі ПДВ – 602 237,10 грн (шістсот дві тисячі двісті тридцять сім гривень 10 копійок). На 2025 рік – 4 593 374,18 грн (чотири мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі триста сімдесят чотири гривні 18 копійок) в тому числі ПДВ – 765 562,36 грн (сімсот шістдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні 36 копійок), з них: - Кошти місцевого бюджету в сумі 3 573 700,57 грн (три мільйони п’ятсот сімдесят три тисячі сімсот гривень 57 копійок), в тому числі ПДВ – 595 616,76 грн.(п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот шістнадцять гривень 76 копійок); - Кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 1 019 673,61 грн (один мільйон дев’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні 61 копійка), в тому числі ПДВ – 169 945,60 грн (сто шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 60 копійок) 2. Інші умови вищевказаного Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов’язані з нею, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору. 5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

1. Керуючись п.2.1 розділу 2 «Строки виконання робіт» та п.п.3 п.17.2 розділу 17 «Порядок змін умов договору та розірвання договору», сторони дійшли згоди внести зміни у додаток №1 до договору «Графік виконання робіт на 2025 рік» та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт на 2026 рік». 2. Внести зміни до додатку 3 «План фінансування будівництва на 2025 рік» та викласти його в новій редакції: Додаток 3 «План фінансування будівництва на 2026 рік». 3. Пункт 3.1 розділу 3 «Ціна договору» доповнити таким абзацом: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок) в тому числі ПДВ – 843 613,48 грн (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок). На 2025 рік – 1 899 277,71 грн (один мільйон вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті сімдесят сім гривень 71 копійка) в тому числі ПДВ – 315 546,29 грн (триста п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок шість гривень 29 копійок). На 2026 рік – 2 694 096,47 грн (два мільйони шістсот дев’яносто чотири тисячі дев’яносто шість гривень 47 копійок) в тому числі ПДВ – 449 016,08 грн (чотириста сорок дев’ять тисяч шістнадцять гривень 08 копійок): - Кошти місцевого бюджету – 2 272 913,19 грн (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі дев’ятсот тринадцять гривень 19 копійок) в тому числі ПДВ – 378 818,87 (триста сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 87 копійок). - Кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 421 183,28 грн (чотириста двадцять одна тисяча сто вісімдесят три гривні 28 копійок) в тому числі ПДВ - 70 197,21 грн (сімдесят тисяч сто дев’янсото сім гривень 21 копійка)». 4. Внести зміни в пункт 18.1 «Строк дії договору» та викласти його в новій редакції: «18.1 Даний Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами та діє до 31травня 2026 року, а в частині взаєморозрахунків до повного їх виконання Сторонами. Датою укладання Договору є дата його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності)». 5. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією додатковою угодою,залишаються чинними у тій редакції, у якій вони складені сторонами раніше і сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 6. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 7. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 8. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

Внести зміни до договору №453 від 17.12.2024 на підставі пункту 17.1 та укласти цю додаткову угоду про наступне: 1. Керуючись п.2.1 розділу 2 «Строки виконання робіт» та п.п.3 п.17.2 розділу 17 «Порядок змін умов договору та розірвання договору», сторони дійшли згоди внести зміни у додаток №1 до договору «Графік виконання робіт на 2025 рік» та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт на 2026 рік». 2. Внести зміни до додатку 3 «План фінансування будівництва на 2025 рік» та викласти його в новій редакції: Додаток 3 «План фінансування будівництва на 2026 рік». 3. Пункт 3.1 розділу 3 «Ціна договору» доповнити таким абзацом: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок) в тому числі ПДВ – 843 613,48 грн (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок). На 2025 рік – 1 899 277,71 грн (один мільйон вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті сімдесят сім гривень 71 копійка) в тому числі ПДВ – 316 546,29 грн (триста шістнадцять тисяч п’ятсот сорок шість гривень 29 копійок). На 2026 рік – 2 694 096,47 грн (два мільйони шістсот дев’яносто чотири тисячі дев’яносто шість гривень 47 копійок) в тому числі ПДВ – 449 016,08 грн (чотириста сорок дев’ять тисяч шістнадцять гривень 08 копійок): - Кошти місцевого бюджету – 2 272 913,19 грн (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі дев’ятсот тринадцять гривень 19 копійок) в тому числі ПДВ – 378 818,87 (триста сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 87 копійок). - Кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 421 183,28 грн (чотириста двадцять одна тисяча сто вісімдесят три гривні 28 копійок) в тому числі ПДВ - 70 197,21 грн (сімдесят тисяч сто дев’янсото сім гривень 21 копійка)». 4. Внести зміни в пункт 20 «Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи сторін» Договору та викласти його в новій редакції: ЗАМОВНИК: Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради 57453, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4 Код згідно з ЄДРПОУ 41495536 UA 948201720344221051487015098 UA 388201720344221067400015098 У банку ДКСУ м. Київ, МФО 820172 Ел. Адреса: osvita.koblevo_otg@ukr.net +380 978145762 5. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією додатковою угодою,залишаються чинними у тій редакції, у якій вони складені сторонами раніше і сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 6. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 7. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 8. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплена печатками, та є невід'ємною частиною Договору, складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Враховуючи норму частин третьої статті 631 Цивільного кодексу України поширює свою дію на відносини сторін, що фактично склалися з 01.01.2026 року.

Сторони, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), погодилися внести зміни до договору №453 від 17.12.2024 на підставі пункту 17.1 та укласти цю додаткову угоду про наступне: 1. Керуючись п.2.1 розділу 2 «Строки виконання робіт» та п.п.3 п.17.2 розділу 17 «Порядок змін умов договору та розірвання договору», сторони дійшли згоди внести зміни у додаток №1 до договору «Графік виконання робіт на 2025 рік» та викласти його у новій редакції: Додаток 1 «Графік виконання робіт на 2026 рік». 2. Внести зміни до додатку 3 «План фінансування будівництва на 2025 рік» та викласти його в новій редакції: Додаток 3 «План фінансування будівництва на весь період будівництва». 3. Внести зміни в пункт 3.1 розділу 3 «Ціна договору» та викласти його в новій редакції: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок) в тому числі ПДВ – 843 613,48 грн (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок). На 2025 рік – 1 899 277,71 грн (один мільйон вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті сімдесят сім гривень 71 копійка) в тому числі ПДВ – 316 546,29 грн (триста шістнадцять тисяч п’ятсот сорок шість гривень 29 копійок). На 2026 рік – 2 694 096,47 грн (два мільйони шістсот дев’яносто чотири тисячі дев’яносто шість гривень 47 копійок) в тому числі ПДВ – 449 016,08 грн (чотириста сорок дев’ять тисяч шістнадцять гривень 08 копійок): - Кошти місцевого бюджету – 2 272 913,19 грн (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі дев’ятсот тринадцять гривень 19 копійок) в тому числі ПДВ – 378 818,87 (триста сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 87 копійок). - Кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 421 183,28 грн (чотириста двадцять одна тисяча сто вісімдесят три гривні 28 копійок) в тому числі ПДВ - 70 197,21 грн (сімдесят тисяч сто дев’янсото сім гривень 21 копійка)». 4. Внести зміни в пункт 20 «Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи сторін» Договору та викласти його в новій редакції: ЗАМОВНИК: Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради 57453, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4 Код згідно з ЄДРПОУ 41495536 UA 948201720344221051487015098 UA 388201720344221067400015098 У банку ДКСУ м. Київ, МФО 820172 Ел. Адреса: osvita.koblevo_otg@ukr.net +380 978145762 5. Внести зміни в пункт 18.1 розділу 18 «Строк дії Договору»: «Даний Договір набирає чинності з дати укладення Сторонами та діє до 31 липня 2026 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх виконання Сторонами. Датою укладення Договору є дата його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності)». 6. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією додатковою угодою,залишаються чинними у тій редакції, у якій вони складені сторонами раніше і сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 7. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 8. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 9. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплена печатками, та є невід'ємною частиною Договору, складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Враховуючи норму частин третьої статті 631 Цивільного кодексу України поширює свою дію на відносини сторін, що фактично склалися з 01.01.2026 року.

1. Внести зміни в пункт 3.1 розділу 3 «Ціна договору» та викласти його в новій редакції: «На 2024 рік – 5 061 680,87 грн (п’ять мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 87 копійок) в тому числі ПДВ – 843 613,48 грн (вісімсот сорок три тисячі шістсот тринадцять гривень 48 копійок). На 2025 рік – 1 899 277,71 грн (один мільйон вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч двісті сімдесят сім гривень 71 копійка) в тому числі ПДВ – 316 546,29 грн (триста шістнадцять тисяч п’ятсот сорок шість гривень 29 копійок). На 2026 рік – 2 694 096,47 грн (два мільйони шістсот дев’яносто чотири тисячі дев’яносто шість гривень 47 копійок) в тому числі ПДВ – 449 016,08 грн (чотириста сорок дев’ять тисяч шістнадцять гривень 08 копійок): - Кошти місцевого бюджету – 1 961 913,19 грн (один мільйон дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот тринадцять гривень 19 копійок) в тому числі ПДВ – 326 985,53 (триста двадцять шість тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 53 копійки). - Кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 732 183,28 грн (сімсот тридцять дві тисячі сто вісімдесят три гривні 28 копійок) в тому числі ПДВ – 122 030,55 грн (сто двадцять дві тисячі тридцять гривень 55 копійок)». 2. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією додатковою угодою,залишаються чинними у тій редакції, у якій вони складені сторонами раніше і сторони підтверджують їх обов’язковість для себе. 3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору. 5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплена печатками, та є невід'ємною частиною Договору, складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.