Договір: Капітальний ремонт громадського будинку літ. «А-2» Адміністративного корпусу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» за адресою: Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Сковороди, 2(коригування) (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Приведення проектно-кошторисної документації у відповідність до вимог Постанови КМУ від 19 листопада 2025року №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»

На виконання висновку про результати моніторингу UA-M-2026-02-27-000025 Північно-східного офісу Держаудитслужби , для усуненнявиявлених порушень, укладена додаткова угода №2 від 18.03.2026, якою внесені зміни, а саме: Додаток до договірної ціни- «Підсумкова відомість ресурсів» та файл Інформація про ціни на матеріальні ресурси у МАШИНОЗЧИТУВАЛЬНОМУ ФОРМАТІ. xls доповнено характеристиками, які були відсутні. Крім того, із пунктів 14.1.9, 14.2.8, 14.3.5, 15.1 договору, укладеному з учасника ТОВ «КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ» виключені посилання на Господарський кодекс.

На виконання висновку про результати моніторингу UA-M-2026-02-27-000025 Північно-східного офісу Держаудитслужби , про усунення порушень додано Протокол №1 від 18.03.2026 засідання комісії з розгляду питань моніторингу по тендерній закупівлі UA-2025-11-28-014133-a .

Внаслідок об’єктивних обставин, а саме: - договір було фактично укладено лише через 58 днів після проведення процедури закупівлі робіт (зазначена затримка відбулася у зв’язку з тим, що на стадії укладення договору набрала чинності Постанова КМУ від 19 листопада 2025 року № 1512, яка вимагає проведення аналізу цін та як наслідок перерахунок вартості матеріальних ресурсів і складання уточненої (узгодженої) договірної ціни, що спричинило продовження строк для укладення договору про закупівлю до 60 днів - дозвільний документ Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, без якого не можливо приступати до виконання робіт, був отриманий 16 березня 2026 року. - 4 травня 2026 року з 9:00 до 17:00 кожен день на об’єкті відсутня подача електричної енергії у зв'язку з прокладанням нової ЛЕП та є інформація, що її відновлення відбудеться в середині липня 2026 року, що знов таки впливає на строки виконання зобов'язань по договору підряду, що призвело до скорочення фактичного часу, необхідного для мобілізації ресурсів та виконання комплексу робіт до встановленої Договором кінцевої дати. Зважаючи на те, що договірні зобов'язання потребують якісного виконання капітального ремонту Адміністративного корпусу Пыдрядник об'єктивно не встигає завершити роботи у первинно визначені строки виключно через часовий розрив між проведенням торгів та підписанням Договору, а також отримання дозвільного документу. Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення належної якості виконання робіт та недопущення порушення технологічних процесів, продовжено строк виконання робіт до 17 вересня 2026 року

Внаслідок об’єктивних обставин, а саме: з 1 травня 2026 року по 31 липня 2026 року на об’єкті були відключення електричної енергії згідно листа АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» щодо мережевих обмежень від 04.09.2026р. за №46/8431, що значно вплинуло на строки виконання зобов'язань по договору підряду. в рамках Договору №74/ВТО-2026 від 17.02.2026 року передбачено 6407,61 людино-години, при цьому, тільки за період з 01.07.2026р. по 31.07.2026р. загальний час тривог склав 705,2 год, а за період з 01.08.2026р. по 31.08.2026р. – 740,1 год. Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення належної якості виконання робіт та недопущення порушення технологічних процесів, продовжено строк виконання робіт до 30 листопада 2026 року,та внесено зміни до графіка виконання робіт і терміну їх завершення.