Договір: Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-В
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-29-005789-a-a1
Дійсний24 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
НомерДоговір № 51-2026-В/вс
Ціна договору1 757 189.3 UAH без ПДВ
Дата підписання24 черв 2026
ТендерUA-2026-05-29-005789-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-ВКод ДК021: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | 1 робота | До 15 жовт 2026 | Україна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУправління капітального будівництва Чернігівської міської ради
Код05517729
АдресаУкраїна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Чорна Олена Миколаївна
Код2781413744
АдресаУкраїна, 14005, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Богуна, буд. 44, кв. 5
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 1 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:21:24 | Перегляд |
2 | Додаток № 2 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.xls | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:21:24 | Перегляд |
3 | Договір № 51-2026- В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).docx | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:21:24 | Перегляд |
4 | Договір № 51-2026 В вс від 24.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:21:24 | Перегляд |
5 | Додаток № 3 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.xlsx | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:21:24 | Перегляд |
6 | Додаток № 4 до Договору № 51-2026-В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).rtf.rtf | Підписаний договір | Договір | 24 червня 2026 13:22:07 | Перегляд |
7 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 червня 2026 13:22:55 | Перегляд |
8 | Додаток 2 до Додаткової угоди № 1(машинозчитувальний формат).xls | Додатки до договору | Зміни | 24 червня 2026 13:26:51 | Перегляд |
9 | Додаткова угода № 1до Договору № 51-2026 В вс від 24.06.2026 (машинозчитувальний формат).doc | Додатки до договору | Зміни | 24 червня 2026 13:26:51 | Перегляд |
10 | Додаток 3 до Додаткової угоди № 1 (машинозчитувальний формат) .rtf | Додатки до договору | Зміни | 24 червня 2026 13:26:52 | Перегляд |
11 | Додаток 1 до Додаткової угоди № 1 (машинозчитувальний формат).rtf | Додатки до договору | Зміни | 24 червня 2026 13:26:52 | Перегляд |
12 | Додаткова угода № 1 до Договору підряду № 51-2026 В вс від 24.06.2026.pdf | Додатки до договору | Зміни | 24 червня 2026 13:26:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | виконання робітОпис: Взаєморозрахунки за виконані роботи проводяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їх вартості, та актів вартості устаткування, що придбаваються Підрядником, визначеної в договірній ціні. Акти приймання-передачі виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Уповноважений представник Замовника у продовж п’яти робочих днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи після підписання уповноваженими представниками Сторін форм КБ-2в і КБ-3 протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках. | Пiсляоплата | 90% | 100 (календарні) |
2 | виконання робітОпис: Кінцеві розрахунки з Підрядником за виконані роботи у розмірі 10% від Договірної ціни здійснюється після підписання актів ф. № КБ-2в і КБ-3, надання Підрядником виконавчої документації, гарантійного паспорту-сертифікату та тристороннього акту готовності об’єкта до експлуатації, протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках. | Пiсляоплата | 10% | 100 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Строки виконання робіт по Договору: до 15 жовтня 2026 року відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що є Додатком до Договору | Одноразова поставка | 100% | 190 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | зміна ціни в Договорі про закупівлю у бік зменшення, без міни обсягу та якості робіт Підпункт 5 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | 24 черв 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
1 757 189.30UAH без ПДВ