E-LOT
Тендери
Тендер UA-2026-07-29-000925-a
Лот: Капітальний ремонт покрівлі, заміна асбесто-волоконистих плит на металопрофіль з частковою заміною елементів кроквяної системи, ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних з пошкодженням будівель і споруд учбового корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за адресою: м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 32, літера «А»

ID: 14685270e13d644f76e4f76b0103c730a9099ea

Лот: Капітальний ремонт покрівлі, заміна асбесто-волоконистих плит на металопрофіль з частковою заміною елементів кроквяної системи, ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних з пошкодженням будівель і споруд учбового корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за адресою: м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 32, літера «А»

Лот

Інформація

Розгорнути все

Інформація про замовника

Основний контакт

Список позицій

Умови оплати

№	Умова оплати	Тип оплати	Розмір оплати	Період (днів)
1	виконання робітОпис: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт.	Пiсляоплата	100%	5 (банківські)
2	виконання робітОпис: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт.	Пiсляоплата	100%	5 (банківські)
3	виконання робітОпис: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт.	Пiсляоплата	100%	5 (банківські)
4	виконання робітОпис: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт.	Пiсляоплата	100%	5 (банківські)
5	виконання робітОпис: Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами на підставі підписаних обома сторонами Акту приймання-передачі експертного звіту кошторисної документації, Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) протягом 5 (п’яти) банківських днів на рахунок Виконавця, відповідно до календарного плану виконання робіт.	Пiсляоплата	100%	5 (банківські)

Умови поставки

№	Умова поставки	Тип	Розмір поставки	Період (днів)
1	підписання договоруОпис: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору.	Одноразова поставка	100%	3 (робочі)
2	підписання договоруОпис: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору.	Одноразова поставка	100%	3 (робочі)
3	підписання договоруОпис: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору.	Одноразова поставка	100%	3 (робочі)
4	підписання договоруОпис: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору.	Одноразова поставка	100%	3 (робочі)
5	підписання договоруОпис: Строки виконання робіт визначаються відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток № 5), який є невід’ємною частиною цього Договору. У Календарному плані зазначаються дата початку, етапи та дата завершення усіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватися Сторонами за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох (3) робочих днів з дати укладення цього Договору.	Одноразова поставка	100%	3 (робочі)

Про закупівлю

Учасники

Учасник	Статус	Ціна
ТОВ "АМС БУД"	переможець	2 629 806,08 грнбез ПДВ	Відкрити

завершено

Опубліковано

20 вер о 15:10

Останні зміни

20 вер о 15:10

Очікувана вартість

2 633 235.67UAH без ПДВ